Artikel 1 – Definities
- Wij / ons: Sloopbedrijf Limburg
- Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Sloopbedrijf Limburg
- Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Sloopbedrijf Limburg en de klant betreffende sloop-, demontage- of aanverwante werkzaamheden
Artikel 2 – Toepasselijkheid
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Sloopbedrijf Limburg.
- Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
- Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant schriftelijk of digitaal akkoord gaat met de offerte.
- Na akkoord kunnen wij een planning vastleggen en een aanbetaling verlangen.
Artikel 4 – Aanbetaling en annulering
- Bij akkoord op de offerte en het vastleggen van een planning kunnen wij een aanbetaling verlangen.
- De aanbetaling dient ter reservering van personeel, materieel en ingeplande werkdagen.
- Indien de klant de opdracht annuleert nadat de planning is vastgelegd, vervalt het recht op terugbetaling van de aanbetaling.
- Dit geldt ongeacht de reden van annulering, aangezien wij deze gereserveerde dagen niet altijd opnieuw kunnen invullen met andere opdrachten.
- Annulering dient schriftelijk te worden doorgegeven.
Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden
- Wij voeren de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de geldende normen en vakmanschap.
- De klant draagt zorg voor tijdige en juiste informatie die noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.
- Eventueel meerwerk wordt uitsluitend in overleg uitgevoerd en afzonderlijk gefactureerd.
Artikel 6 – Inschakeling van onderaannemers
- Wij kunnen bij de uitvoering van werkzaamheden gebruikmaken van onderaannemers, indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.
- Sloopbedrijf Limburg werkt uitsluitend met vaste en zorgvuldig geselecteerde onderaannemers waarmee contractuele afspraken zijn vastgelegd.
- Met deze onderaannemers is overeengekomen dat zij bij uitvoering van werkzaamheden zelf volledig aansprakelijk zijn voor de correcte en veilige uitvoering daarvan.
- De inzet van onderaannemers doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het werk; werkzaamheden worden uitgevoerd conform dezelfde kwaliteits- en veiligheidsnormen als wanneer wij deze zelf zouden uitvoeren.
- Wij blijven het eerste aanspreekpunt voor de klant.
Artikel 7 – Communicatie en inzet van derden
- Alle communicatie met betrekking tot de offerte, overeenkomst en uitvoering van de werkzaamheden verloopt uitsluitend via Sloopbedrijf Limburg, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Contact tussen de klant en door ons ingeschakelde derden of onderaannemers vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en onder onze verantwoordelijkheid.
- Aan afspraken, toezeggingen of uitlatingen die zonder onze schriftelijke toestemming rechtstreeks tussen de klant en derden worden gemaakt, kunnen geen rechten worden ontleend.
- Wij zijn niet gebonden aan wijzigingen of aanvullende afspraken die buiten ons om tot stand zijn gekomen tussen de klant en derden.
Artikel 8 – Oplevering
- De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd zodra deze feitelijk zijn afgerond.
- Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na oplevering te worden gemeld.
Artikel 9 – Betaling
- Particuliere klanten dienen het factuurbedrag direct na oplevering van de werkzaamheden te voldoen.
- Zakelijke klanten dienen het factuurbedrag te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim.
- Eventuele incasso-, administratie- en rentekosten komen volledig voor rekening van de klant.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
- Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Sloopbedrijf Limburg.
- Voor schade die ontstaat tijdens de uitvoering van werkzaamheden door ingeschakelde onderaannemers, geldt dat deze onderaannemers daarvoor zelfstandig aansprakelijk zijn, conform de met hen gesloten overeenkomsten.
- Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.
Artikel 11 – Overmacht
- Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien sprake is van overmacht.
- Onder overmacht wordt onder meer verstaan: weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, ziekte, materiaaltekorten, storingen en vertragingen bij derden.
Artikel 12 – Klachten
- Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld.
- Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren, voor zover redelijk.
Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
- Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 14 – Slotbepaling
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.